联系人166个
立即查看
可引荐人脉543人
立即引荐
历史招中标信息2769条
立即监控
（采购编号： ）
1.采购条件
****点击查看已成交粤电小草湖25万千瓦风电项目，项目业主为粤电吐鲁****点击查看公司，资金已落实。其中粤电小草湖25万千瓦风电项目包含的临建工程标段已得到业主认可，具备采购条件，****点击查看作为采购人，现对该项目进行临建工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取粤电小草湖25万千瓦风电项目临建工程采购文件参与本项目临建工程采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点:****点击查看县境内。
2.2 工程概况及标段概况
本期项目位于**维吾尔自治区**地区**县，属于小草湖风区。风电场距离**县约14km，距**市约130km，风电场区域的海拔集中在45～125m，场地开阔，场址区地形较平坦，地势东**低、西北部高。本工程为**工程，****点击查看风电场的**。
2.3 工期要求
计划开工日期为2026年8月25日，竣工日期为2026年9月20日，合同工期为26天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。
2.4 质量要求
（1）施工的质量标准：工程施工质量要求符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规范要求的合格及以上标准。
（2）使本工程的各项建（构）筑物、设备及设施功能满足工程设计方案和国家规程规范规定的功能参数要求。不出现质量事故，满足设计使用功能要求。确保单元、分部、分项、单位工程合格率100%。
2.5 采购范围
包含但不限于：临建工程。
（1）临建工程：分包人需在总包单位统筹指导下，严格依据发包人的标准化手册开展临建规划设计，方案经发包人、监理及总包审批通过后方可施工；本项目实行建设单位、监理单位、总包单位联合办公模式，分包人需建设专供发包人、监理、设计单位使用的单套约 20㎡宿舍 25 间（每间配独立卫浴、热水器、空调、衣柜、床头柜、木质单人床、洗衣机）、约 20㎡普通办公室 10 间、约 40㎡办公室 2 间（每间配置冰箱一台）、带室内监控的联合办公资料室 1 间，所有办公室配齐办公桌椅、文件柜、茶吧机一台、空调一台，室内地面及楼道均铺贴陶瓷地砖，另配套建设****点击查看餐厅、厨房各 1 ****点击查看餐厅桌椅与厨房用具）、总面积约 70㎡可容纳 30 人且配备投屏系统的会议室 2 间、总面积约 70㎡的公共卫生间及淋浴室 3 间，同****点击查看集团 VI 标准完成现场企业文化宣传标识布设，自分包合同签订之日起 35 日内完成全部临建建设并达到入住及办公条件；项目基建期至竣工验收期间，建设单位、监理单位临建区域产生的水电费、网络通信费、保安、保洁、垃圾清运、排污等全部运维费用由分包人承担，项目竣工验收合格后，分包人负责建设单位临建的拆除、设施处置及场地复垦工作，上述设计、施工、设备采购安装、运维管理、拆除复垦等所有相关费用均综合包含在本专业分包合同总价内。
2、沙盘制作 ：承包人负责为发包人采购及安装 1 套实物沙盘，沙盘尺寸 2.4m×4m，按照发包人要求及审批后的效果图制作覆盖一期****点击查看风电场区建筑模型，依据当地地形图制作风场周边地形地物模型，建筑物及地物内部布设灯光，其余建构筑物及重要目标采用 LED 灯珠、灯带制作；沙盘内风力发电机模型配置小电机实现叶片转动，动态风机数量按现场实际布置，各风机配套电机及可转动叶片，机舱、塔筒喷涂 “**能源” 字样及 LOGO；沙盘底座采用白色烤漆底台，高度 60cm，四周设置玻璃围挡；沙盘灯光配套控制软件可实现各点位精准控制，控制系统、配套平板电脑及软****点击查看采购部署，沙盘制作实施方案及效果图须报送发包人审批通过后方可实施，本项全部费用包含在投标报价中。
3、智慧工地：本工程智慧工地****点击查看风电场区的视频监视、人员身份识别、AI图像识别、定向广播以及主要面向基建期使用的施工现场无线视频监控系统、作业安全可视化系统以及人车道闸系统。本系统监视对象如：风电场区、箱变等重要边界区域以及升压站进站道路、围墙、各配电装置区域、主变区域、二次设备室、蓄电池室等现场的视频监视以及基于视频监视的AI图像智能识别，风电场、箱变重要边界区域以及升压站进站出入口、主变区域、二次设备室、蓄电池室等重要区域的人员身份识别和定向广播驱离和提醒。同时本套安防系统需要满足发包人的治安反恐防范管理要求。（具体做法详见技术文件）。
4、分包人须严****点击查看集团公司《工程项目资金穿透式监管工作指引》及集团工程项目资金穿透式监管相关管理规定，按要求及时开立对应监管账户，****点击查看集团工程项目资金穿透式监管系统（以下简称“监管系统”），定期、规范完成系统各类信息录入，实现项目资金全程可追溯、全景可视、动态可控；项目所有资金发放均须严格执行发包人审批制度，经发包人审批同意后方可实施。分包人需全面配合总包单位落实项目资金监管、合同备案、资金支付管控、农民工工资监管及系统运维等全部相关工作，主动接受建设单位、总包单位及监管系统的核查与管理，具体工作范围如下：
（1）配合资金监管账户管理：分包人须无条件配合总包单位办理项目资金监管协议签订、专用监管账户开立及银企直联授权等相关工作，严格按照监管体系要求配合完成工程款收支管控、账户余额核查等相关配合工作。
（2）合同资料备案配合：分包人所有与本项目相关的专业分包、材料采购、设备租赁等合同，须真实、完整、及时提交总包单位，配合总包完成监管系统合同备案工作，确保合同要素信息准确无误，不得虚报、漏报、瞒报。
（3）资金支付配合管理：分包人须按总包要求按时报送资金使用相关资料，配合总包完成月度资金支付计划申报、单笔大额资金审批、付款资料整理上传等工作；及时提供合规有效发票及对应票据信息，配合完成监管系统发票信息录入、资料归档等全部流程。
（4）农民工工资专项管控：分包人负责据实编制本单位农民工工资明细台账，严格执行农民工工资发包人审批发放流程，工资支付前须完整提供农民工入场证明、打卡记录、考勤表等全套佐证资料，经发包人审核确认无误、审批通过后方可发放；工资足额发放后，须当****点击查看银行代发明细等资料，配合完成监管系统工资数据录入、上传及核验工作，杜绝工资拖欠问题。
（5） 纳入监管体系管理：分包人须主动纳入项目资金穿透式监管系统管理体系，严格遵守监管业务流程，配合总包完成本单位合同信息、账户信息、资金流水等内容的审核核查，****点击查看集团及项目各项资金监管制度。
（6） 预警问题整改反馈：对监管系统推送的资金支付异常、工资发放异常、履约风险等预警信息，分包人须第一时间配合核查、核实风险原因，及时完成问题整改并按要求反馈整改资料。
（7）. 系统培训及制度落实：分包人相关管理人员、财务人员、现场负责人须按****点击查看集团及项目组织的监管系统操作、制度培训，熟练掌握监管流程，严格落实各项监管要求。
（8）. 全面配合上级监管：分包****点击查看省国资委、****点击查看集团各项资金穿透式监管要求，无条件配合各级单位开展的资金核查、专项检查、资料调取、台账核查等全部配套工作。
以上所有资金监管配合、资料报送、整改落实、系统配合等全部工作内容均包含在分包合同总价内，不另行计取任何费用。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑总承包贰级或市政公用工程施工总承包资质叁级。
3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。
3.1.3 企业主要人员要求：
1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；
2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；
3)安全负责人：具有安全生产考核C证
3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。
3.1.5 企业资信要求：
（1****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；
（4****点击查看法院在“信用中国”网站（,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：)；
（5****点击查看法院列为被执行人（查询网址：），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体响应。
4.采购文件的获取
4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年 8 月 22 日 17 时 30 分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****点击查看.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；
（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****点击查看.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；
（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026 年 8 月 25 日 14 时 30 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。
投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****点击查看.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。
6.开标时间、地点、方式
6.1开标时间：2026 年 8 月 25 日 14 时 30 分，地点为:**省**市**区**路 2088 ****点击查看公司。
6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。
6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。
6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。
6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。
7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国电**光采购网（）上发布。
8.成交人数量：
成交人数量：1人。
9.联系方式
采 购 人：****点击查看
地 址：**省**市**区**路 2088 ****点击查看公司
联 系 人：张伟
电 话：181****点击查看9595
电子邮件：****点击查看@126.com
10.监督机构
监督机构：****点击查看纪委办公室
监督电话：138****点击查看2644
11.提出异议的渠道和方式
11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。
11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。
****点击查看
2026 年 月 日
相似项目推荐