利川市城市公益性公墓建设项目(EPC）绿化工程分包遴选公告

一、项目基本情况

1.招标条件

****点击查看公墓建设项目(EPC）已由****点击查看中标并与建设单位签订了工程总承包合同。为顺利完成工程建设并保证工程质量及安全，****点击查看采取遴选方式选取优质分包施工单位进行分包的施工任务。本项目****点击查看公墓建设项目(EPC）绿化工程分包遴选人为****点击查看，遴选代理机构为****点击查看。项目已具备招标条件，现特邀请贵单位参与该项目分包遴选。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

总承包单位：****点击查看

项目基本情况：该项目规划用地面积67467.39平方米（约101.2亩），拟建设骨灰安葬墓穴2万塚（包括独立墓穴和合葬墓穴等）。同时建设殡仪服务设施用房、业务用房、管路用房、附属用房等各类用房建设建筑面积2145.6平方米。****点击查看广场、绿化、给排水、供配电、消防、空调通风、停车场等配套辅助工程。

建设地点：**市凉雾乡官屋村1、2组

分包类型：工程分包

2.2 分包范围：****点击查看公墓建设项目(EPC）总承包单位承包本项目施工范围内的所有绿化工程。具体遴选需求详见：遴选文件第三章：遴选内容及要求。

2.3 项目编号：****点击查看。

2.4 项目名称：****点击查看公墓建设项目(EPC）绿化工程分包。

2.5招标控制价：以建设单位对总承包单位最终审定的应付工程款中的供应商承包范围内的分包工程款作为基数，以该基数标准的88%作为最高限价。各参选人以费率进行报价，报价不得超过最高控制价，超过控制价上限的为无效报价，做废标处理。

2.6计划工期：项目总工期730日历天，分包施工工期服从总承包单位对项目工期的总体安排。

2.7质量要求及技术标准：

（1）相关质量要求达到国家现行工程项目验收合格标准。

（2）工程施工过程中，遴选人、监理、业主对工程质量进行检查验收，中标人自行承担任何因施工质量问题引发的各项返工费用。

（3）其他未涉及事项以相关国家标准为依据。

2.8 接受联合体投标： 否。

二、参选人资格要求

1.参选人是在中华人民**国境内注册的独立法人，并取得合法有效的营业执照；

2.参选人在近三年内，****点击查看法院在“信用中国”网站（www.****点击查看.cn）列入失信被执行人名单、****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ www.****点击查看.cn）中列入严重违法失信企业名单，参选人应提供网站查询截图并加盖公章，否则参选人的投标申请将被拒绝。

3.参选人特定资格要求：

（1）参选人是在中华人民**国境内注册的独立法人，并取得合法有效的营业执照。

（2）参选人在近三年内，****点击查看法院在“信用中国”网站（www.****点击查看.cn）列入失信被执行人名单、****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ www.****点击查看.cn）中列入严重违法失信企业名单，参选人应提供网站查询截图并加盖公章，否则参选人的投标申请将被拒绝。

（3）根据“关于落实《**州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”（**州人社函〔2017〕35号）规定，本项目招标文件递交截止时，申请人应无“拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的”或“因****点击查看人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕”的情形（参选人应作出承诺，否则参选人的投标将被拒绝）。

4.本次遴选不接受联合体投标。

三、资格审查方法

本次遴选采用资格后审。

四、获取遴选文件

1.时间：2026年10月30日起至2026年11月5日，工作日9:00-12:00，14:30-17:00（法定节假日除外）；（**时间）。

2.地点：****点击查看（**市五星公馆华盛街醉竹园酒楼前二楼）。

3.方式：现场领取。潜在参选人凭以下资****点击查看公司鲜章领取遴选文件：

①多证合一营业执照复印件、工程施工专业分包资质证书复印件；

②经法定代表人签署的授权委托书。

4.遴选文件售价：人民币0.00元。

五、提交响应文件截止时间、方式、开标时间和地点

1.响应文件递交时间：2026年11月10日 8:30～9:00（**时间）

2.递交方式：现场递交。

3.投标截止及开标时间：2026年11月10日9:00（**时间）。

4.开标方式：现场开标，参选人必须委托代理人持授权委托书原件、授权委托人身份证原件进入开标现场，遴选代理机构只接受由参选人法定代表人或其授权代表于递交响应文件截止时间前亲自递交的响应文件。电报、传真形式的投标概不接受。

5.投标及开标地点：****点击查看开标室（**市五星公馆华盛街醉竹园酒楼前二楼）。

六、公告期限

自遴选公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无。

八、发布公共的媒体

本次遴选公告在**市****点击查看公司集采平台https://jc.****点击查看.com及**市****点击查看公司微信公众号上发布。

九、联系方式

1.遴选人信息

名 称：****点击查看

地 址：**市**街安置小区A栋二楼

联系人：刘先生

联系方式：153****点击查看0909

2.遴选代理机构信息

名称：****点击查看

地址：**市五星公馆华盛街（醉竹园酒楼前二楼）

联系方式：135****点击查看1992

3.项目联系方式

项目联系人： 刘先生

电话： 153****点击查看0909