联系人63个
立即查看
可引荐人脉580人
立即引荐
历史招中标信息304条
立即监控
****点击查看公司**车站“**站中央空调更**筑、电力、暖通等建设工程施工总价承包项目”项目采购公告
（项目编号：****点击查看）
1.采购条件
本次采购项目“**站中央空调更**筑、电力、暖通等建设工程施工总价承包项目”，采购人为****点击查看，采购项目资金已落实，具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性磋商采购。
2.项目概况与采购范围
2.1建设地点：
**站。
2.2工期要求：
预计工期100天。
2.3工程概况：
**站中央空调技改更新的建筑、电力、暖通等建设工程施工****点击查看车站夏季闷热温度较高，既有部分空调设施老化或故障，影响正常的制冷效果，现对服务候车厅和广厅区域的中央空调系统进行改造，保证制冷效果，提升室内空调舒适性，并增加中央空调自动控制系统，项目主要是更新服务候车厅和广厅区域的中央空调冷热源、末端风柜以及部分风、水管路等；完善中央空调自动控制系统及相关土建、电力配套设计。该项目空调设备采取甲供实施。
2.4采购范围：
本项目不划分标段。
2.5其他说明
本标段最高限价金额226.640000万元（含9%税）。按采购人提供的工程量概预算及施工图，依照国家法律、法规及行政主管部门的有关规定承担该工程的实施、完成及缺陷修复工作。
3.供应商资格要求
本次采购要求供应商为在中华人民**国境内合法注册的独立法人，在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。资格要求如下：
3.1资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质及建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。
3.2财务要求：财务状况良好，近三年内不存在被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。（须提供近三年财务承诺书，格式自拟）。
3.3业绩要求：近五年（2021年8月至 2026年8月）内完成的建筑通风空调工程或类似工程项目施工业绩至少1项，需提供需提供项目中标通知书或施工合同、验收报告或业绩证明，或其它可以用于证明业绩的复印件资料。
3.4人员要求：
项目经理：具备机电工程一级注册建造师及以上执业资格证书，工程师及以上职称，3年以上机电工程或类似工程项目相关工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书；自2023年8月至今（递交投标文件之日起前3****点击查看法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
技术负责人：具备机电工程一级注册建造师及以上执业资格证书，工程师及以上职称，3年及以上通风空调工程或类似工程项目相关工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部 门负责人等职位均可），从事通风空调工程项目技术工作3年及以上。
3.5信誉要求：
（1）供应商未在“信用中国”网站（www.****点击查看.cn****点击查看法院列入失信被执行人；
（2）供应商未在国家企业信用信息公示系统（http://www.****点击查看.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（3）供应商未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”且在公布期的；
（4）供应商及其法定代表人、拟委派的项目经理在递交响应文件之日前3****点击查看法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。（通过中国裁判文书网https://wenshu.****点击查看.cn/查询）；
（5）供应商在递交响应文件之日前3年内没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；
（6）供应商在递交响应文件之日前3年内不曾在任何合同中违约或被因自身原因而使合同被解除；
（7）****点击查看集团信用评价为D级且在整改期内情形；
（8）供应商未处于铁道行业建设主管部门、国铁集团通报的停标处罚期内，不存在被取消或暂停投标资格的情形；未处****点击查看集团有限公司通报的停标处罚期内；
（9）响应文件所****点击查看集团重大不良行为公布期。
3.6其他要求：本项目不接受联合体响应申请。
4.采购文件的获取
时间：2026年10月22日9时00分00秒至2026年10月26日8时30分00秒（**时间）
方式：
4.1网上获取；在采购文件获取的时间内提交“第5点”获取采购文件所需资料的扫描件发送至邮箱（****点击查看@gt-bidding.com）,并留下联系方式及邮箱地址。
4.2竞争性采购文件每标段售价￥ 200元，采用银行汇款，售后不退。响应供应商须在购买采购文件前将标书款电汇、网汇至****点击查看账号，同时须在汇款单据上注明采购编号及购买标段号，并提供开票信息。****点击查看如下：
开户银行：****点击查看银行**铁路支行
开户名称：****点击查看
账 号： 440****点击查看****点击查看059300013
5.其他补充事宜
1、凭以下各项资料（扫描件须加盖公章）获取采购文件：
（1****点击查看事业单位法人证书）扫描件（如非“多证合一”证照，须同时提供税务登记证及组织机构代码证扫描件）；
（2）法定代表人证明书扫描件、身份证扫描件；
（3）法定代表人授权委托书证扫描件（如有）、代理人身份证扫描件（如有）；
（4）报名表（见附件）。
（5）购买竞争性采购文件费用凭证
2.本公司只接受已获取本项目竞争性磋商文件的供应商参与磋商。
6. 响应文件的递交
6.1响应文件递交的时间为2026年10月29日8时00分至8时30分，递交响应文件的截止时间为2026年10月29日8时30分。
地点：**省**市**一路127号一楼****点击查看开标基地（二）。
提交方式：现场递交，并密封完好。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
7. 响应文件开启
时间：2026年10月29日8时30分（**时间）
地点：**省**市**一路127号一楼****点击查看开标基地（二）。
8. 发布公告的媒体
本次竞争性磋商采购公告在国铁采购平台（https://cg.****点击查看.cn）上发布。
9. 联系方式
釆购人信息：
采购单位：****点击查看
地 址：**省**市**区环市西路159号
联 系 人：李工
电 话：136****点击查看4416
采购代理机构：****点击查看
地 址：**省**市**区**一路125号
邮 编：510088
联 系 人：蒋工（报名）、莫工（采购文件咨询）
电 话：020-****点击查看8417（报名）、020-****点击查看8427（采购文件咨询）
供应商报名邮箱：****点击查看@gt-bidding.com
供应商要求澄清、异议邮箱：****点击查看@gt-bidding.com
